Правила и требования


1. Обязанности исполнителя

1.1. В согласованные с Заказчиком сроки осуществлять оказание услуг по каждому выставленному счету.

1.2. Услуги по п.1.1 выполняются одним или несколькими ответственными представителями Исполнителя на компьютерах Исполнителя. Исполнитель имеет право привлекать к участию в оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, сторонние организации, дополнительных специалистов, консультантов или экспертов, оставаясь ответственным перед Заказчиком за оказание услуг привлеченными лицами.


2. Обязанности заказчика

2.1. Заказчик обязуется предоставлять материалы и информацию, необходимую для оказания услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их запроса Исполнителем. В случае задержки по вине Заказчика, срок действия Договора автоматически продлевается на количество рабочих дней, равное времени задержки.

2.2. Заказчик своевременно оплачивает услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные п.3.2 настоящего договора.

2.3. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения услуг, не описанных в Приложениях. Для оказания дополнительных услуг согласовываются и оформляются в письменном виде новые Приложения, которые должны быть подписаны обеими сторонами.

2.4. Не позднее 5 рабочих дней с момента выполнения Исполнителем услуг, указанных в Приложениях, подписывать Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

2.5. Заказчик вправе на любом этапе контролировать Исполнителя.


3. Порядок выполнения и порядок сдачи-приемки работ

3.1. Срок выполнения работ оговаривается с заказчиком перед началом работ. Начало отсчета оговоренных рабочих дней происходит с момента получения оплаты в размере 50% от стоимости работ, поручаемых Исполнителю.

3.2. Сроки выполнения работ могут быть увеличены при задержке Заказчиком оплаты стоимости работ и/или предоставления материалов, необходимых для выполнения работ, на число дней задержки Заказчиком.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику.

3.4. Заказчик и Исполнитель, по взаимному соглашению, могут изменять очередность и сроки выполнения работ.

3.5. По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и акт сдачи-приемки. Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения подписывает акт и возвращает один экземпляр акта Исполнителю. Если Заказчик в течение указанного времени не подписывает акт и не предъявляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ, то акт считается акцептованным Заказчиком и подписывается Исполнителю в одностороннем порядке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Стоимость услуг, порядок и сроки расчетов

4.1. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Стоимость услуг, надлежащий срок оплаты, а также схема оплаты указываются в Коммерческом предложении.


5. Объем оказываемых услуг

5.1. Объем оказываемых услуг должен соответствовать указанному в Коммерческом предложении.


6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую они получили от другой Стороны во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

6.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.


7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все споры между Сторонами разрешаются мирным путем переговоров в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, он подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. Интеллектуальная собственность


8.1. При оказании услуг Исполнитель может применять разработанные им компоненты, модули и другие элементы программного кода, которые используются или могут использоваться в других проектах. Для компонентов разработанного программного решения или сайта Заказчику передаются неисключительные права на использование этих компонентов.

8.2. Стороны соглашаются в том, что права собственности на результаты оказания услуг, не относящиеся к п. 8.1, принадлежат Заказчику, если иное не устанавливается в Приложении.

8.3. Использование результатов оказания услуг в портфолио Исполнителя обговаривается отдельно для каждого приложения. В случае отсутствия уточнения Исполнитель может демонстрировать результаты оказания услуг в своем портфолио.

8.4. При оказании услуг Исполнитель имеет право применять компоненты, модули, элементы программного кода и элементы дизайна и другие объекты интеллектуальной собственности, разработанные третьими лицами. При этом Заказчику передаются неисключительные права на использование компонентов из п.8.4.